 |
 |
|
莱芜房地产律师网
手机：18206341555
固话：0634-5622198
传真：0634-5622156
邮箱：lily760304@sina.com
网址：www.sdlili.com
邮编：271100
地址：济南市莱芜区汶阳大街92号（孟花园社区服务中心东临） |
|
 |
|
|
|
|
应以备案合同还是存档合同作为结算工程价款的依据 |
| 发布时间：2012-12-17 阅读：2886次 |
|
《最高人民法院民事案例解析》（3）第257页
应以备案合同文本还是存档合同文本作为结算工程价款的依据
―西安市临潼区建筑工程公司与陕西恒升房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷上诉案
裁判主旨：
当事人就同一建设工程签订两份不同版本的合同，发生争议时应以备案的中标合同作为结算工程价款的收据。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”该条是指当事人就同一建设工程签订两份不同版本的合同，发生争议时应以备案的中标合同而非以存档合同文本为依据结算工程价款。
关键词： 备案合同 存档合同 工程价款结算
上诉人（原审原告）：西安市临潼区建筑工程公司，住所地：陕西省西安市临潼区东关街21 号。
法定代表人：孙刚，该公司总经理。
委托代理人：韩松，北京市康达律师事务所西安分所律师。
委托代理人：王东宽，该公司职工。
被上诉人（原审被告）：陕西恒升房地产开发有限公司，住所地：陕西省西安市东关南街大新巷4 号。
法定代表人：何西京，该公司总经理。
委托代理人：翟存柱，北京市中凯律师事务所律师。
委托代理人：郝雅玲，北京市中凯律师事务所律师。
一、陕西省高级人民法院一审查明的事实
2003 年3 月10 日，西安市临潼区建筑工程公司（以下简称临潼公司）依照约定进人陕西恒升房地产开发有限公司（以下简称恒升公司）位于陕西省西安市建工路8 号的恒升大厦综合楼工程工地进行施工。同年9 月10 日，临潼公司与恒升公司签订《建设工程施工合同》，约定：恒升公司（甲方）将其建设的恒升大厦综合楼项目的土建、安装、设备及装饰、装修和配套设施等工程发包给临潼公司（乙方）；开竣工日期：2003 年3 月10 日一2005 年9 月10 日；合同价款：承包总价以决算为准，由乙方包工包料。价款计算以设计施工图纸加变更作为依据。土建工程执行99 定额，安装工程执行2001 定额，按相关配套文件进行取费，工程所用材料定额规定需要做差价的以当期信息价为准。定额信息价购买不到的，甲乙双方协商议价，高出定额部分做差价处理。施工现场签证作为合同价款组成部分并人合同价款内；价款支付及调整：工程施工到正负零时，甲方向乙方首次支付已完工程量95 ％的工程款。正负零以下工程，作为乙方第一次报量期。正负零以上工程，由乙方每月25 日将当月工程量报甲方，经其审核后在次月1 一3 日内将上月所完工程量价款95 ％支付给乙方；竣工与决算：已完工程验收后，乙方应在15天内提出决算，甲方收到决算后在30 天内审核完毕，甲方无正当理由在批准竣工报告后30 天内不办理结算，从第31 天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款利息，并承担违约责任；违约与索赔：甲方不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期，按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。乙方不能按合同工期竣工，按协议条款约定支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失；双方施工现场总代表人：甲方何西京，乙方张安明。合同还对双方应负责在开工前办理的事项、材料设备供应、设计、质量与验收等均做了具体明确的约定。
2004 年4 月5 日，西安市城乡建设监察大队对未经招标的恒升大厦综合楼工程进行了处罚，恒升公司即委托临潼公司张安明在西安市招投标办公室补办了工程报建手续，双方所签合同已经备案。诉讼中双方持有的合同，内容区别是有无29 一3 条。恒升公司持有西安市城市建设档案馆出具的备案合同附有此条，其内容为：本工程为乙方垫资工程，以实结算，实做实收，按工程总价优惠8 个点，工程结算以本合同为准。
2005 年2 月2 日，恒升公司与临潼公司、设计单位、监理公司等就恒升大厦综合楼地基与基础分部工程，主体（1 一10 层）分部工程进行验收，认定该工程为合格工程。11一24 层主体工程已完工但未进行竣工验收，恒升公司承认主体已封顶。同年2 月26 日，临潼公司做出恒升大厦综合楼《建设工程主体完决算书》，决算工程造价为31 , 020 , 507 . 31 元，并主张已送达恒升公司，但无恒升公司签收的文字记录及其他证据佐证，恒升公司不予认可。后双方发生纠纷，致使工程于2005 年4 月停工至今。
一审法院依据临潼公司申请，委托陕西华春建设项目管理有限责任公司对恒升大厦综合楼已完工程造价和截至2006 年6 月22 日的停窝工损失进行鉴定。2006 年11 月25 日，2007 年1 月12 日，陕西华春建设项目管理有限责任公司作出华春鉴字（2006 ) 07 号鉴定报告及对该报告的异议答复、补充意见确认：恒升大厦综合楼已完工程造价为20 , 242 , 313 ．44元；2004 年4 月至2006 年6 月22 日的停窝工损失为346 , 421 . 84 元。该工程造价中混凝土使用现场搅拌价，且按工程总造价优惠8 个点即1 , 8 18 , 793 ．15元及四项保险费175 , 452 . 75 元。对该鉴定结论，临潼公司认为该工程造价应依照合同约定采用信息价；商品硅应采用购买价；备案合同29 一3 内容是恒升公司事后添加的，所以优惠8 个点即1 , 818 , 793 ．15元没有依据。恒升公司则认为，临潼公司停工的原因完全在于其自身，故停窝工损失根本没有计算的合法依据。
恒升公司主张已支付工程款12 , 219 , 182 . 8 元，但临潼公司仅对2004 年6 月20 日、9 月15日张安明以工程款内容签收的175 万元予以确认。对其他款项一审法院依据庭审质证意见作以下分类：( l ）项下2 , 773 , 932 . 40 元恒升公司认为全部用于工程，应认定为已付工程款。临潼公司认可该笔款项用于工程，但认为是归还其借款480 万元。（2 ）项下款项共计680 万元，恒升公司主张依张安明要求支付至映西致圣装饰工程有限公司（以下简称致圣公司），因张安明系该公司总经理。对此临潼公司不予认可，认为收款主体非临潼公司。（3 ）项下款项208 , 410 元，恒升公司主张由于临潼公司施工中不慎造成的支出，应认定为已付工程款。临潼公司认为依照监理公司的签证应由恒升公司承担。（4 ）项下款项686 , 840 . 4 元，恒升公司认为临潼公司口头承诺从工程款中予以扣减，应认定为已付工程款。临潼公司认为与本案无关，不予认可。
另查明，临潼公司工地代表张安明，系致圣公司总经理，该公司的法定代表人张宏发与其系父子关系。
二、当事人一审起诉与答辩情况
临潼公司2006 年5 月15日起诉至一审法院称，2003 年9 月10 日，临潼公司与恒升公司签订《建设工程施工合同》，约定：由临潼公司包工包料承包恒升大厦综合楼工程，恒升公司按工程进度向其支付工程价款。工程施工到正负零时，恒升公司向临潼公司首次支付已完工程量95 ％的工程价款。正负零以上工程，由临潼公司每月25 日报告当月工程量，经恒升公司审核后在次月1 一3 号将上月所完成工程量价款95 ％支付给临潼公司。若恒升公司不能依约支付工程款项，应赔偿因违约给临潼公司造成的损失，并支付逾期付款利息。临潼公司先后完成正负零以下工程、大厦主体工程，经验收均为合格，但恒升公司仅付工程款284 万元。故请求：判令恒升公司立即支付拖欠的工程款29 , 480 , 391 . 06 元及逾期利息2 , 825 , 417 元；判令恒升公司赔偿临潼公司停、窝工损失200 万元；判令恒升公司承担本案诉讼费用。
恒升公司辩称，双方签订《建设工程施工合同》属实，但对该工程进行施工的不是临潼公司，而是借用临潼公司资质的个人包工头张安明。本案合同项目为商业、住宅用途的商品房，关系社会公共利益、公共安全，但对施工单位的选定却未进行招标投标工作，违反了法律、法规的强制性规定，本案合同应当认定无效，临潼公司主张的利息及损失的诉讼请求依法应予驳回；在施工过程中恒升公司多次替张安明支付材料款、水电费，并将部分工程款支付至其指定的致圣公司。截至目前，恒升公司支付的各项工程款为12 , 219 , 182 . 8 元，但张安明从未按合同约定向恒升公司申报过工程量及申请支付工程款，故对造成的拖欠工程款、停、窝工损失不承担责任。
三、陕西省高级人民法院一审认定与判决
一审法院经审理认为，临潼公司与恒升公司双方签订并经西安市城乡建设委员会备案的建设工程施工合同，系双方当事人真实意思表示，张安明作为工地负责人组织施工，该工程应视为临潼公司实施完成，该合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应依法有效。审理中双方当事人持有的合同内容不同，但鉴于备案合同手续是由临潼公司工地代表张安明办理，且一审法院对备案合同中有关29 - 3 款的内容到西安市城市建设档案馆进行了核查，故对备案合同应予以认定并作为结算依据。依照合同中对工程所用材料约定，定额规定需要做差价的以当期信息价为准，而混凝土不属于需要做差价的材料，不能采用信息价。一审庭审中，临潼公司未提供外购商品混凝土的相关证据，涉案工程也不在政府强制使用商品混凝土的范围内，故鉴定结论中混凝土采用现场搅拌价计算恒升大厦已完工程造价依据充分，临潼公司主张采用信息价计算造价及商品硷采用购买价的理由不能成立。同时该报告依据备案合同约定在总造价中优惠8 个点并扣除四项保险费，符合合同和法律规定，应予采信。临潼公司未提供29 一3 款系事后添加的相关证据，故其主张不应在总造价中优惠8 个点的理由不能成立。鉴定报告确定恒升大厦综合楼已完工程造价为20 , 242 , 313 . 44 元，客观真实应予以采信。对于恒升公司已付的175 万元工程款双方无争议予以确认。依照合同承包总价以决算为准由乙方包工包料的约定，对于临潼公司认可用于工程的（一）项下内容，因其没有证据证明借款事实的存在，故其主张的恒升公司归还借款的理由不能成立。对于（二）项下款项，恒升公司本应支付至临潼公司，但由于张安明既是临潼公司驻工地代表，又是致圣公司总经理，恒升公司主张应张安明要求支付至此理由成立，对于该公司签收的9 笔580 万元，应认定为已付工程款。对于2002 年12 月24 日支付的100 万元，因发生在双方进场、签订合同之前，且合同中并无预付款的特别约定，故不予认定。对于（三）项下共计208 , 410元，是临潼公司在施工中不慎发生天然气泄漏事故造成，应以监理公司的签证为依据认定责任，由临潼公司承担。对于租房费用因系工地实际发生费用，亦应由临潼公司承担，应认定为已付工程款。（四）项下共计686 , 840 . 4 元，与本案工程无关联性，不予认定。综上，恒升公司已付工程款为10 , 532 , 342 . 4 元。对临潼公司起诉请求的下欠工程款利息，因该工程未竣工，工程价款亦未结算，故依据最高人民法院审理建设工程施工合同纠纷案件法律适用的相关规定，应从起诉之日起计算。由于临潼公司未按合同约定申报工程量及申请支付工程款，亦未提供监理公司确认的停、窝工证据，故对其主张的停、窝工损失不予采信。据此判决：( l ）临潼公司与恒升公司签订并备案的《 建设工程施工合同》 依法有效；( 2 ）恒升公司于判决生效之日起30 日内支付临潼公司工程款9 , 709 , 971 . 04 元及利息（自2006 年5 月15日起按照同期同类银行贷款利率计息）。逾期履行，按照《民事诉讼法》第232条[1]之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；( 3 ）驳回临潼公司的其他诉讼请求。案件受理费181 , 539 元、诉讼保全费10 , 520 元、鉴定费30 万元，共计492 , 059 元，由临潼公司与恒升公司各承担科6 , 029 . 50 元。
四、当事人上诉请求与答辩理由
临潼公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉称：( l ）本项工程因周边环境所限，不能在施工现场进行混凝土搅拌作业，整个大厦全部使用商品混凝土，诉讼中恒升公司也没有否认大厦实际使用商品混凝土的事实，只是强调要以实际购买价结算。一审判决按照现场搅拌混凝土价格计算工程造价，有违公平，恒升公司应按照鉴定报告以商品混凝土市场信息价计算的工程款向临潼公司支付工程欠款及利息。（2 ）一审判决以临潼公司未按合同约定申报工程量及申请支付工程款，亦未提供监理公司确认的停、窝工证据为由，对停窝工损失不予认定明显错误。( 3 ）恒升公司提交的存档合同文本是经过篡改和伪造的，不能作为定案的依据。双方2003 年9 月10 日签订的《建设工程施工合同》一式四份均经备案，双方各持一份，存档两份。本案中恒升公司开始提供的合同文本与临潼公司提交的合同文本并无差异，在工程造价鉴定结果出来之后又提供添加了29 一3 款的存档文本。29 一3 款的字迹明显与前款不同，非一人所写，同时其内容又明显与其他条款相矛盾。（4 ）一审判决认定恒升公司已经向临潼公司支付了1053 万元工程款与实际不符。其一，（一）项下的277 万元，临潼公司确实收到该款项，也用于工程建设，但系恒升公司归还之前所借债务。其二，一审判决认定恒升公司向致圣公司支付的580 万元全部为恒升公司付给临潼公司的工程款是错误的，对于致圣公司收款收据上写明是恒升大厦工程款的340 万元予以认可。其三，临潼公司是在执行恒升公司指令的施工方案时发生的事故，对此造成的实际损失，恒升公司当时就承诺完全由其承担，此事不仅有监理公司出具字据为证，也有其实际支付相关费用的事实为证。（5 ）一审判决恒升公司支付欠款利息的起息日不当，恒升公司约定给付工程款而不予给付，即属迟延履行合同义务，利息就应当产生，而不应从临潼公司起诉之日开始计息。为了简化违约利息计算的复杂性，请求从2005 年4 月12 日停工之日起开始计息。故请求撤销一审判决；改判恒升公司支付工程款22 , 173 , 276 . 52 元及利息，并赔偿停、窝工损失346 , 421 . 60 元；一审、二审案件受理费、保全费、鉴定费由恒升公司承担。
恒升公司答辩称：( l ）临潼公司所主张备案合同29 一3 款是擅自添加的上诉理由，既不是事实也无足够的证据支持。备案合同中的29 一3 款是双方经过协商同意，由何西京填写的。该合同是施工方代表张安明和建设方代表何西京一起到建委办理的备案手续，张安明对备案合同中填写29 一3 款是知道或应当知道的。根据最高人民法院建设工程的司法解释的规定，建设工程施工合同若出现“阴阳合同”，即备案合同和实际履行合同，依法应以备案合同为有效合同并以此办理工程结算。（2 ）临潼公司提供不出反映本案所用混凝土是商品混凝土的直接证据，本案所涉工程所在位置也不在政府强制性使用商品混凝土的范围内，完全可以使用现场搅拌。根据一审鉴定单位的补充鉴定意见，本案所涉混凝土应当按现场搅拌价计价。（3 ）停、窝工损失完全是临潼公司自身原因导致的，因而一审判决不支持临潼公司主张的停、窝工损失是正确的。（4 ）恒升公司以工程款名义支付给致圣公司的款项应当被认定是本案所涉工程款。临潼公司主张恒升公司支付款项中有480 万元是归还临潼公司的借款，而临潼公司未提供证据证明借款事实的存在，即便借款成立，也是双方的债权债务关系，与本案无涉，临潼公司应另行起诉。（5 ）恒升公司提供的证据足以证实本案所涉施工合同是实际施工人张安明借用临潼公司资质签订的，根据相关法律规定应当认定无效。
五、最高人民法院二审查明的事实
最高人民法院二审查明：陕西华春建设项目管理有限责任公司2006 年11 月25 日做出的华春鉴字（2006 ) 07 号鉴定报告载明：“( l ）恒升大厦已完工程总造价23 , 846 , 047 . 39 元是在该工程所采用的混凝土为商品混凝土且单价采用实际购买价的情况下计算的结果。这里所说的实际购买价，是指被告所提供的资料陕西尧柏混凝土有限公司用于华业有限公司的商品混凝土报价单中的商品混凝土单价。以此单价为依据所鉴定的恒升大厦已完工程总造价相对于其他两种总造价较真实。（2 ）恒升大厦已完工程总造价22 , 734 , 914 . 34 元是在该工程所采用的混凝土为现场搅拌的情况下计算的结果。该工程所在位置不在地方政府强制性使用商品混凝土的范围内，可以使用现场搅拌混凝土，而且比较经济。（3 ）恒升大厦已完工程总造价25 , 297 , 208 . 92 元是在该工程所采用的混凝土为商品混凝土且单价采用当期信息价的情况下计算的结果。”“该工程停、窝工时间为自2004 年4 月至2006 年6 月22 日，但数量没有建设单位指定的工地代表签证。”2007 年1 月12 日对该鉴定报告异议的答复及补充意见载明：工程造价中所含的四项保险费应在总造价中扣除，其金额为175 , 452 . 75 元；鉴定报告中的已完工程造价应扣除6 层以下及17 层以上部分的90 厚GS 板的造价，其金额为498 , 355 元。
另查明，陕西长安工程建设监理有限责任公司（以下简称长安监理公司）出具的《情况说明》载明：“一、我项目部监理的恒升大厦综合楼＜建设工程施工合同＞复印件第17 页第29 条增订条款中仅有29 一1 款和29 一2 款。二、在2005 年4 月21 日资金专题会议上，双方没有提出垫资与优惠8 个百分点的问题。”西安市城市建设档案馆存档的一份委托书，内容是恒升公司委托何西京前去西安市建委工程建设审批办公室办理招投标手续。《建设工程项目报建表》上也注明经办人是何西京。2004 年3 月15 日临潼公司向恒升公司出具的“法人代表授权委托书”，授权张安明为临潼公司办理恒升大厦招投标事宜。
再查明，2004 年1 月1 日，临潼公司恒升大厦项目部编制了恒升综合大厦基础注板硷施工方案，该方案第5 条明确写道：“采用商品硷，硅配合比的选料要严格控泪，水泥用尧柏股份公司尧柏牌P . 032 . 5 水泥，自来水。”2004 年1 月10 日，长安监司经审查同意该施工方案。2004 年10 月18 日及2006 年2 月26 日长安监理公司出具的恒升综合大厦主体工程1 一10 层及11 一24 层《质量评估报告》均载明：“对商品混凝土及砌体中用到的砂浆（混合砂浆）均按规范要求留置了足够数量的试块，进行了标准养护，作为评定主体中硷及砂浆强度的依据。”2005 年6 月2 日，长安监理公司出具的“关于恒升大厦工程审计过程中需要明确的几个问题”中写明：“硅搅拌现场无堆材料场地，施工中用硅全部为外购商品硷。”临潼公司还提供了在陕西尧柏混凝土有限公司购买商品混凝土的发票。
在二审庭审中，临潼公司提供了西北政法大学司法鉴定中心做出的鉴定结论，证明存档合同文本中29 一3 款的内容是恒升公司的何西京私自添加的。恒升公司认为，西北政法大学的鉴定结论只能说明29 一3 款是何西京书写，这一点本身不存在任何异议，根本无需通过鉴定加以证明。
六、最高人民法院二审认定与判决
最高人民法院认为，根据临潼公司的上诉请求和庭审调查辩论，双方当事人争议的焦点问题为：( 1 ）本案所涉土程应以哪个《建设工程施工合同》文本作为结算依据；( 2 ）一审判决关于混凝土采用现场搅拌价计算恒升大厦已完工程造价是否适当；( 3 ）恒升公司已向临潼公司支付工程款的数额；( 4 ）临潼公司主张的停、窝工损失是否应得到支持；( 5 ）恒升公司应从何时开始向临潼公司支付所欠工程款利息。（一）关于本案所涉工程应以哪个《建设工程施工合同》文本作为结算依据的问题恒升公司与临潼公司于2003 年9 月10 日签订《建设工程施工合同》，2004 年4 月5 日在西安市城乡建设委员会进行了备案。双方当事人在一审举证期限内向一审法院提供的《建设工程施工合同》文本内容是一致的，即没有29 一3 款的内容，长安监理公司出具的《情况说明》也证明《建设工程施工合同》的文本没有29 一3 款的内容。《建设工程施工合同》第11 条约定了工程进度款问题，对具体的工程进度和付款期限做了明确约定，恒升公司自己也主张已向临潼公司支付工程款12 , 219 , 182 . 8 元，而29 一3 款的内容与《建设工程施工合同》第11 条明显矛盾。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21 条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”该条是指当事人就同一建设工程签订两份不同版本的合同，发生争议时应以备案的中标合同作为结算工程价款的依据，而不是指以存档合同文本为依据结算工程价款。恒升公司提交的西安市城市建设档案馆存档的《建设工程施工合同》文本，该合同文本上的29 一3 款是恒升公司何西京书写的，没有证据证明该条款系经双方当事人协商一致。故应以一审举证期限届满前双方提交的同样内容的《建设工程施工合同》文本作为本案结算工程款的依据。一审判决仅凭招投标补办手续档案中有临潼公司向恒升公司出具的“法人代表授权委托书”，认定备案合同手续是由临潼公司工地代表张安明办理并按恒升公司提交的存档合同文本作为工程价款结算根据，缺乏事实和法律依据，本院应予纠正。
（二）一审判决关于混凝土采用现场搅拌价计算恒升大厦已完工程造价是否适当的问题
根据恒升大厦工程设计施工方案关于采用商品硅的具体要求、长安监理公司工程主体质量评估报告中关于采用商品硅符合规范要求的评估结论、长安监理公司出具的关于全部采用商品硅的情况说明以及临潼公司从陕西尧柏混凝土有限公司购买商品混凝土的发票等一系列证据，足以证明本案所涉工程采用的是商品硅而非现场搅拌硅。陕西华春建设项目管理有限责任公司对恒升大厦综合楼已完工程造价做出的华春鉴字（2006 ) 07 号鉴定报告也认为，“恒升大厦已完工程总造价23 , 846 , 047 . 39 元是在该工程所采用的混凝土为商品混凝土且单价采用实际购买价的情况下计算的结果。以此单价为依据所鉴定的恒升大厦已完工程总造价相对于其他两种总造价较真实”。故恒升大厦已完工程总造价应以鉴定结论中的23 , 846 , 047 . 39 元为依据，对恒升公司以混凝土现场搅拌价格计算工程造价的主张及临潼公司以商品混凝土市场信息价计算工程造价的主张均不予采信。
（三）关于恒升公司已向临潼公司支付工程款的数额问题
一审判决认定恒升公司已付工程款数额为10 , 532，342 . 4 元，临潼公司认为该认定数额错误。临潼公司提出异议的有三个方面，其一是主张恒升公司向其借款480 万元应从恒升公司的已付工程款中予以扣除。本院认为，临潼公司的诉讼请求是要求判令恒升公司支付拖欠的工程款及利息，赔偿停、窝工损失。支付工程款与借款是两个不同的法律关系，临潼公司主张将借款480 万元从恒升公司已付工程款中直接扣除缺乏相应的法律依据，本院不予支持，临潼公司主张的借款向题应另行解决。其二是临潼公司主张恒升公司支付给致圣公司的580 万元不应全部认定为恒升公司已付工程款。本院认为，对于恒升公司已付工程款数额的认定问题，一般来讲，收款人应当是临潼公司，如果是按临潼公司的要求向其他单位付款，恒升公司应出具临潼公司委托付款方面的证据，而恒升公司并没有提供相关证据。鉴于临潼公司已认可其中的340 万元为恒升公司已付工程款，故恒升公司支付给致圣公司的340 万元应认定为恒升公司已付工程款。其三是临潼公司主张天然气泄漏事故造成的支出208 , 410 元应由恒升公司承担。本院认为，对天然气泄漏事故造成的支出208 , 410 元，应以长安监理公司最后出具的说明为依据，临潼公司主张由恒升公司承担依据不足，本院不予采信。综上，恒升公司已付工程款的数额应认定为8 , 132 , 342 . 4 元。
（四）关于临潼公司主张的停、窝工损失是否应得到支持的问题
本院认为，虽然陕西华春建设工程项目管理有限责任公司2006 年11 月25 日出具的鉴定报告中，对于恒升大厦工程停、窝工损失计算为346 , 421 . 84 元，但该鉴定报告也明确说明：“该工程停、窝工时间为自2004 年4 月至2006 年6 月22 日，但数量没有建设单位指定的工地代表签证。”一审判决以临潼公司未按合同约定申报工程量及申请支付工程款，亦未提供监理公司确认的停、窝工证据，故对临潼公司主张的停、窝工损失不予支持。由于二审中临潼公司也没有提供相关证据支持其主张，故对临潼公司上诉要求恒升公司按鉴定报告计算的346 , 421 . 84 元支付停、窝工损失，本院亦不予支持。
（五）关于恒升公司应从何时开始向临潼公司支付所欠工程款利息的问题
本院认为，依照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18 条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”合同有约定的，应当遵从当事人约定，只有在当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，才分别不同情况适用该条司法解释的规定。从本案双方当事人签订的《建设工程施工合同》的约定来看，约定工程施工到正负零时，甲方向乙方首次支付已完工程量95 ％的工程款。正负零以下工程，作为乙方第一次报量期。正负零以上工程，由乙方每月25 日将当月工程量报甲方，经其审核后在次月1 一3 日内将上月所完工程量价款95 ％支付给乙方。故一审判决恒升公司从临潼公司起诉之日起支付工程欠款利息不当，本院予以纠正。临潼公司主张从2005 年4 月12 日停工之日起支付利息，本院照准。综上，根据《民事诉讼法》第153 条第1 款第2 项之规定，判决如下：、
( l ）维持陕西省高级人民法院（2006 ）陕民一初字第15号民事判决第1 项、第3 项；
( 2 ）变更陕西省高级人民法院（2006 ）陕民一初字第15号民事判决第2 项为：陕西恒升房地产开发有限公司于本判决生效之日起30 日内支付西安市临潼区建筑工程公司工程款15，039 , 897 . 24 元及利息（自2005 年4 月12 日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计息）。
逾期不履行本判决确定的金钱给付义务，应当依照《民事诉讼法》第232条[2]之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费等按一审判决执行；二审案件受理费181 , 539 元，由陕西恒升房地产开发有限公司负担72 , 616 元，西安市临潼区建筑工程公司负担108 , 923 元。
七、对本案的解析
本案最具争议的焦点问题是：应以备案合同文本还是存档合同文本作为结算工程价款的依据。
临潼公司与恒升公司于2003 年9 月10 日签订了《建设工程施工合同》，2004 年4 月在西安市城乡建设委员会办理了该合同的备案手续，双方当事人所持合同文本都是经过备案的。在一审举证期限内临潼公司与恒升公司分别向一审法院提交了《建设工程施工合同》文本，双方提交的合同文本内容一致，即均没有29 一3 款的内容。而在一审诉讼的后期阶段即鉴定报告做出后，恒升公司突然提交了有29 一3 款内容的合同文本，其内容为：“本工程为乙方垫资工程，以实结算，实做实收，按工程总价优惠8 个点，工程结算以本合同为准。”究竟应以哪个合同文本作为结算工程价款的依据呢？
一审法院的思路是：鉴于备案合同手续是由临潼公司工地代表张安明办理，且一审法院又针对备案合同中有关29 一3 款内容到西安市城乡档案馆进行了核查，临潼公司未提供29 一3 款系恒升公司事后添加的相关证据，故应以恒升公司提交的存档合同文本作为结算工程价款的依据。但是，一审法院关于“备案合同手续是由临潼公司工地代表张安明办理”这一事实的认定依据是临潼公司法人代表授权委托书，该授权委托书写明授权张安明为临潼公司办理恒升大厦招投标事宜，抬头是恒升公司而非西安市建设委员会招投标办公室，仅凭该授权委托书推断不出张安明前去办理备案手续的结论。而大量的证据证明，去西安市建设委员会办理备案手续的恰恰是恒升公司的法定代表人何西京。
临潼公司在二审庭审中提交的其委托西北政法大学司法鉴定中心做出的鉴定酷论．证实恒升公司在诉讼后期提交的29 一3 款内容是恒升公司的何西京添加的。阵升公司质证时认为该鉴定结论系单方委托· 对其真实性表示怀疑，但又没有提出淇他反驳的证据及申请法院重新鉴定。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的诺千规定》第28 条的规定：“一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一厉当事人有证据足以反驳并申请重新鉴定的，人民法院应予准许。”对临潼公司提凌的鉴定结论应当予以认定。恒升公司代理律师在二审庭审后提交的代理词中防：“含有29 一3 款的《建设工程施工合同》是施工方代表张安明和建设方代表何晒京一起到建委办理的备案手续，因此张安明对备案合同中填写的29 一3 款内容隔知道或应当知道的。西北政法大学的鉴定结论也只能说明29 一3 款是何西京书写，这一点本身不存在任何异议，根本无需通过鉴定加以证明。”从该代理词可以看出，恒升公司对29 一3 款系何西京书写这一事实予以认可，但又称是双方一起到建委办理的备案手续，张安明对备案合同中填写的29 一3 款内容是“知道或应当知道的”。既然双方早就知晓29 一3 款的内容，且该内容又对恒升公司非常有利，恒升公司为什么不在一审举证期限届满前就出示该合同文本呢？恒升公司的辩述显然前后矛盾，经不起仔细推敲。
合同系双方当事人意思表示一致的产物，双方持有的《建设工程施工合同》文本其他内容都一致，恒升公司持有的合同文本添加了其法定代表人何西京书写的29 一3 款，临潼公司对此不予认可，而恒升公司不能证明29 一3 款内容系双方协商确定的，故一审判决以恒升公司提交的存档文本作为结算工程价款的依据，在事实和法律上均不能成立。另外，29 一3 款也与合同第11 条约定的按工程进度付款的内容相矛盾，恒升公司自己主张已付工程款12 , 219 , 182 . 8 元也与29 一3 款内容相悖。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21 条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”该条是指当事人在订立合同时为了规避法律，故意签订两种不同内容的合同，一个报送存档备案，而双方当事人实际履行的是另一个合同，发生争议时应以备案的中标合同作为结算工程价款的依据，而不是指以存档合同文本为依据结算土程价款。本案中临潼公司与恒升公司持有的《建设工程施工合同》文本都经过了备案，分歧只是在于应以哪份备案合同作为工程价款结算依据的问题，故不适用该条司法解释的规定。 |
|
|
您现在的位置：